Размер шрифта
Цвет фона и шрифта
Изображения
Озвучивание текста
Обычная версия сайта
Коллегия юристов
Юридические консультации и услуги в Казани
+7 (917) 88-24-777
+7 (917) 88-24-777
E-mail
t89178824777@yandex.ru
Адрес
г. Казань, ул. Зайни Султана, 13
Строительным компаниям
Юридическим лицам
Услуги по отраслям
Юридические услуги для IT
Компания
  • О компании
  • Кейсы
  • Сотрудники
  • Реквизиты
  • Отзывы
Услуги
  • Строительным компаниям
    • Дополнительные работы по договору подряда
    • Работа по договору подряда выполнена несвоевременно
    • Удорожание материала
    • Проверка контрагентов
    • Потребительский терроризм
    • Подписание акта приемки работ без замечаний заказчика
    • Заказчик не выполняет встречных обязательств по договору подряда
    • Обязанности подрядчика в отношении заказчика
    • Права подрядчика
    • Юридическое сопровождение застройщика
  • Юридическим лицам
    • Ведение дел в Арбитражном суде
    • Взыскание долгов
    • Защита интересов при незаконном расторжении контракта в одностороннем порядке и угрозе внесения в РНП
    • Регистрация операторов финансовых платформ
    • Строительные (подрядные) споры по Законам № 44-ФЗ (223-ФЗ)
    • Услуги арбитражного юриста по строительному подряду, представительства в арбитражном суде
    • Экспертиза
  • Юридические услуги для IT
    • Защита сделок при оспаривании в Казани
    • Регистрация операторов финансовых платформ
    • Защита и взыскание цифровых активов (криптовалют)
Контакты
Казань
Коллегия юристов
Юридические консультации и услуги в Казани
Казань
+7 (917) 88-24-777
+7 (917) 88-24-777
E-mail
t89178824777@yandex.ru
Адрес
г. Казань, ул. Зайни Султана, 13
Строительным компаниям
Юридическим лицам
Услуги по отраслям
Юридические услуги для IT
Компания
  • О компании
  • Кейсы
  • Сотрудники
  • Реквизиты
  • Отзывы
Услуги
  • Строительным компаниям
    Строительным компаниям
    • Дополнительные работы по договору подряда
    • Работа по договору подряда выполнена несвоевременно
    • Удорожание материала
    • Проверка контрагентов
    • Потребительский терроризм
    • Подписание акта приемки работ без замечаний заказчика
    • Заказчик не выполняет встречных обязательств по договору подряда
    • Обязанности подрядчика в отношении заказчика
    • Права подрядчика
    • Юридическое сопровождение застройщика
  • Юридическим лицам
    Юридическим лицам
    • Ведение дел в Арбитражном суде
    • Взыскание долгов
    • Защита интересов при незаконном расторжении контракта в одностороннем порядке и угрозе внесения в РНП
    • Регистрация операторов финансовых платформ
    • Строительные (подрядные) споры по Законам № 44-ФЗ (223-ФЗ)
    • Услуги арбитражного юриста по строительному подряду, представительства в арбитражном суде
    • Экспертиза
  • Юридические услуги для IT
    Юридические услуги для IT
    • Защита сделок при оспаривании в Казани
    • Регистрация операторов финансовых платформ
    • Защита и взыскание цифровых активов (криптовалют)
Контакты
    Коллегия юристов
    Казань
    +7 (917) 88-24-777
    +7 (917) 88-24-777
    E-mail
    t89178824777@yandex.ru
    Адрес
    г. Казань, ул. Зайни Султана, 13
    Коллегия юристов
    Телефоны
    +7 (917) 88-24-777
    E-mail
    t89178824777@yandex.ru
    Адрес
    г. Казань, ул. Зайни Султана, 13
    Коллегия юристов
    • Строительным компаниям
    • Юридическим лицам
    • Услуги по отраслям
    • Юридические услуги для IT
    • Компания
      • Компания
      • О компании
      • Кейсы
      • Сотрудники
      • Реквизиты
      • Отзывы
    • Услуги
      • Услуги
      • Строительным компаниям
        • Строительным компаниям
        • Дополнительные работы по договору подряда
        • Работа по договору подряда выполнена несвоевременно
        • Удорожание материала
        • Проверка контрагентов
        • Потребительский терроризм
        • Подписание акта приемки работ без замечаний заказчика
        • Заказчик не выполняет встречных обязательств по договору подряда
        • Обязанности подрядчика в отношении заказчика
        • Права подрядчика
        • Юридическое сопровождение застройщика
      • Юридическим лицам
        • Юридическим лицам
        • Ведение дел в Арбитражном суде
        • Взыскание долгов
        • Защита интересов при незаконном расторжении контракта в одностороннем порядке и угрозе внесения в РНП
        • Регистрация операторов финансовых платформ
        • Строительные (подрядные) споры по Законам № 44-ФЗ (223-ФЗ)
        • Услуги арбитражного юриста по строительному подряду, представительства в арбитражном суде
        • Экспертиза
      • Юридические услуги для IT
        • Юридические услуги для IT
        • Защита сделок при оспаривании в Казани
        • Регистрация операторов финансовых платформ
        • Защита и взыскание цифровых активов (криптовалют)
    • Контакты
    • Казань
      • Города
      • Казань
    • +7 (917) 88-24-777
      • Телефоны
      • +7 (917) 88-24-777
    • г. Казань, ул. Зайни Султана, 13
    • t89178824777@yandex.ru

    Обязанности подрядчика в отношении заказчика

    Главная
    —
    Услуги
    —
    Строительным компаниям
    —Обязанности подрядчика в отношении заказчика
    Обязанности подрядчика в отношении заказчика
    Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
    ?

    О чем подрядчик в обязательном порядке должен уведомить заказчика?

    Большая проблема многих строителей то, что они работают «на доверии» и не применяют нормы права, которые в дальнейшем обезопасили бы их и предотвратили большие расходы.

    Запомните раз и навсегда Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

    • непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;
    • возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
    • иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

    Если подрядчик не предупредил заказчика об обстоятельствах, указанных выше, либо продолжил работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

    Пример. Предметом контракта являлись услуги по доставке, установке, вывозу 5 350 шт. ограждений весом по 12 кг размером по 2,9 м x 1,5 м по твердой цене в размере 301 000 руб. В процессе выполнения работ исполнитель уведомил заказчика о несоответствии веса ограждений условиям контракта: средний вес ограждений составил 25 кг. Впоследствии это послужило основанием для выставления исполнителем счета на 186 726 руб. сверх твердой цены контракта.

    Вывод судов: исполнитель не доказал, что предупреждал заказчика о необходимости превышения указанной в контракте твердой цены, а также о приостановлении работ в случае неответа на уведомление о несоответствии веса ограждений условиям контракта. Стороны не внесли изменения в контракт и локальную смету, не заключили дополнительное соглашение об изменении объема и стоимости услуг. Более того, установив несоответствие веса ограждений условиям контракта и уведомляя об этом заказчика, подрядчик продолжал выполнять работы в течение нескольких месяцев и поэтому в соответствии с п. 2 ст. 716 ГК РФ лишился права ссылаться на указанные обстоятельства. Таким образом, подрядчик имеет право на оплату работы лишь по определенной в контракте твердой цене

    Если подрядчик своевременно и обоснованно предупредит заказчика об обстоятельствах, предусмотренных п. 1 ст. 716, однако заказчик не примет меры по их устранению (не заменит имущество или документы, не изменит указания о способе выполнения работы и пр.), подрядчик вправе отказаться от исполнения ДП (расторгнуть его во внесудебном порядке) и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков (п. 3 ст. 716). Принципиальность реализации подрядчиком данного права связывается с тем, что именно он как специалист: а) по общему правилу несет риск за случайную гибель (повреждение) результата до его приемки заказчиком (абз. 3 п. 1 ст. 705 ГК); б) несет риск за недостижение результата (и неполучение оплаты - ст. 711 ГК); в) претерпевает санкции за недостатки работы (ст. 723 ГК).

    Позвоните нам и мы сделаем аудит Вашего дела бесплатно: 89178824777 - Артур Назибович.

    Назад к списку
    Компания
    О компании
    Кейсы
    Сотрудники
    Реквизиты
    Отзывы
    Услуги
    Строительным компаниям
    Юридическим лицам
    Юридические услуги для IT
    +7 (917) 88-24-777
    +7 (917) 88-24-777
    E-mail
    t89178824777@yandex.ru
    Адрес
    г. Казань, ул. Зайни Султана, 13
    t89178824777@yandex.ru
    г. Казань, ул. Зайни Султана, 13
    © 2025 Юридические услуги для бизнеса и граждан
    Политика конфиденциальности
    Разработано в
    Главная Каталог Акции Контакты Услуги Бренды Новости Сотрудники Отзывы Партнеры Карьера FAQ Компания Проекты Лицензии Документы Реквизиты Блог Обзоры Тарифы Галерея Цены