В каких случаях подрядчик вправе приостановить работы или отказаться от договора?
Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в двух случаях: — во-первых, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда (непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи и т.д.) препятствует надлежащему исполнению им договора;- во-вторых, при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
Если подрядчик отказался от исполнения договора в связи с неисполнением заказчиком встречных обязанностей по нему, заказчик вправе взыскать с подрядчика неосвоенный аванс как неосновательное обогащение (Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 06.02.2015 N Ф01-6066/2014 по делу N А11-1603/2013).
Подрядчик может отказаться от договора если:
- заказчик в разумный срок не примет меры, необходимые для устранения обстоятельств, которые грозят годности работы, при условии что вы его предупреждали об этом (п. 3 ст. 716 ГК РФ). Например, если заказчик не заменит непригодные материалы, оборудование, техническую документацию, переданную для обработки (переработки) вещь, не изменит своих указаний о способе выполнения работы;
- заказчик не исполнил и очевидно, что не исполнит в установленный срок свои встречные обязательства по договору, когда это препятствует исполнению вами договора (п. 2 ст. 719 ГК РФ). Например, если заказчик не предоставит материал, оборудование, техническую документацию или подлежащую переработке (обработке) вещь. К встречной обязанности относится и уплата заказчиком аванса, когда начальные и конечные сроки выполнения работ исчисляются с момента его уплаты (см. Позицию Верховного Суда РФ). Однако договором можно лишить подрядчика права на отказ по указанному основанию;
- невозможно использовать предоставленные заказчиком материалы или оборудование без ухудшения качества выполняемых работ по договору строительного подряда, когда заказчик отказывается их заменить (п. 3 ст. 745 ГК РФ).
В предпринимательском договоре можно предусмотреть также основания для одностороннего отказа, не связанные с нарушением договора контрагентом. Например, это может быть право на отказ при наступлении определенных обстоятельств или право на немотивированный отказ (без объяснения причин).
Учтите: если ваш заказчик не занимается предпринимательством (например, потребитель), вы не вправе по общему правилу отказываться от договора. Такое право может быть только у этого заказчика (п. 2 ст. 310 ГК РФ).
Позвоните нам и мы сделаем аудит Вашего дела бесплатно: 89178824777 - Артур Назибович.